电力设计合同范本？

设计合同书      委托单位：                                                                                                                                （以下简称甲方）   承担单位：河南省金*电力勘测设计工程有限公司                           （以下简称乙方）      根据《*******合同法》、《建设工程勘测设计合同细则》等有关规定，甲方委托乙方承担                                                                       工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。   一、工程概况      1、工程名称：                                                                             工程地点：                                2、设计项目范围                                                                                                                                                                                                                 二、设计项目依据      甲方提供的相关*及《供电方案答复单》、规程、规范。   三、设计进度      合同生效后，        个工作日。   四、设计文件份数      正常出图六份，如甲方要求增加出版份数，需另*本费。   五、甲方责任      1、甲方应尊重乙方根据*或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与*或行业标准、规定相抵触的要求；      2、甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本*，并对提供*的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的*不满足设计要求，乙方则应推迟设计进度；      3、维护乙方的设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用；   4、按合同规定如期支付设计费。   六、乙方责任      1、按照本合同规定内容，根据*和行业相关标准、规定开展工作，并对设计质量负责；      2、参加甲方主持的有关工程接入系统方案的协调配合会议，所发生审查费用由甲方负责；      3、对由甲方提供的基础*，在未经甲方同意时，不得向任何的第三方提供；      4、按合同规定如期交付设计文件。   七、设计收费及支付方式：      1、设计收费：依据《*电网点定【2010】7号》文件取费标准，设计费费率为工程总造价（设备材料费+安装工程费）×4.579%，共计                          圆整（                    元）。      2、付费方法：合同签订后甲方预付              圆整（              元），余款交付图纸时一次性付清。   八、违约责任      1、由于甲方计划变更，提供*不准确不及时等原因造成设计的返工、甚至修改设计时，按实际消耗工作量増付乙方费用。      2、甲方应按照合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款。   河南省金*电力勘测设计工程有限公司   第   -   2   -   页   共   2   页   -   2   -      3、乙方应按照合同规定的时间向甲方交付设计图纸。   九、解决争议的方法      当甲、乙双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。协商不成时，向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。   十、未尽事宜双方另行协商解决      与本合同有关的其他补充协议与本合同具有同等法律效力。   十一、合同有效期与份数      本合同经双方签字并加盖公章之日起生效，交付设计文件、双方结清费用工程完工后终止。      本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。               甲            方（公章）：                                                                     乙            方（公章）：   法人代表（签字）                                                                        法人代表（签字）   或委托代理人（签字）：                                                         或委托代理人（签字）：         年         月         日                                                                                    年         月         日

委托单位：（以下简称甲方） 承担单位：河南省金*电力勘测设计工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华*共和国合同法》、《建设工程勘测设计合同细则》等有关规定，甲方委托乙方承担                        工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：                          工程地点：           2、设计项目范围   二、设计项目依据 甲方提供的相关*及《供电方案答复单》、规程、规范。 三、设计进度 合同生效后，   个工作日。 四、设计文件份数 正常出图六份，如甲方要求增加出版份数，需另*本费。 五、甲方责任 1、甲方应尊重乙方根据*或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与*或行业标准、规定相抵触的要求

一般的合同都包括协议书、通用条款、专用条款、补充条款等要约以及设计图纸、规范要求等技术*。所以，工程名称、发包方、承包方、工程范围、工程造价、付款方式、质量要求、工期要求、双方权利与责任、纠纷解决办法、合同有效期等这些是基本的内容。

发包人：                                      设计人：                                         委托设计人承担                             工程设计，工程地点为                    ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。   第一条      本合同签订依据      1.1《中华*共和国合同法》、《中国*共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。      1.2*及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。   1.3建设工程批准文件。   第二条      设计依据         2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件      2.2发包人提交的基础*      2.3设计人采用的主要技术标准是：         1.   《供配电系统设计规范》                                                   GB50052-95                          2.   《10KV及以下变电所设计规范》                              GB50053-94                          3.   《低压配电设计规范》                                                            GB50054-95                          4.   混凝土结构设计规范                                                               GB50262-96                             5.   《建筑物防雷设计规范》

合   同  (专业建设工程设计合同)  工程名称：   工程地点：   合同编号：   发   包   人：   设   计   人：   签订日期   ：年   月  中华*共和国建设部   监制   *工商行政管理局  发包人：   设计人：   委托设计人承担   致，签订本合同，共同执行。   第一条   本合同签订依据   1.1《中华*共和国合同法》《中国*共和国建筑法》和《建设工程勘察   、   设计市场管理规定》   。   1.2   *及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。   1.3   建设工程批准文件。   第二条   设计依据   2.1   发包人给设计人的委托书或设计中标文件   2.2   发包人提交的基础*   2.3   设计人采用的主要技术标准是：   1.   《供配电系统设计规范》   2.   《10KV   及以下变电所设计规范》   3.   《低压配电设计规范》   4.   混凝土结构设计规范   5.   《建筑物防雷设计规范》   第三条   合同文件的优先次序   构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一   致，则根据如下优先次序来判断：   3.1   合同书   3.2   发包人委托书   GB50052-95   GB50053-94   GB50054-95   GB50262-96   GB50057-94(2000   年版）   工程设计，工程地点为   ，经双方协商一  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填定   根据行业特点填定)   第四条   本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容   根据行业特点填定   1.名称：   2.设计内容：   第五条   发包人向设计人提交的有关*、文件及时间。   发包人向设计人提交的有关*、文件及时间   序号   1   *及文件名称   甲方提供设计要求及相关*   份数   提交日期   有关事宜  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。   第六条   设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间   序号   1   *及文件名称   乙方提供设计成品*   份数   日期、地点   有关事宜  第七条   费用   收费依据和计算方法，经双方商定：   序号   1   合计   本合同的费用为*币   第八条   支付方式   ￥   8.1   成品全部完毕后,发包人一次性支付￥   第九条   双方责任   9.1   发包人责任   9.1.1   发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基   础*及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反   *有关标准进行设计。   发包人提交上述*及文件超过规定期限   10   天以内，设计人按本合同第六   条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述*及文件超过规定期限   10   天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间   。   。   。   工   程   名   称   勘察设计费(万元)  9.1.2   发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的*错误，或所提   交*作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议   (或另订合同   )重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支   付返工费。   9.1.3   在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工   作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进   行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该   阶段设计费的全部支付   。   9.1.4   发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期超过   30   天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的   上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，   发包人均应支付应   付的设计费。   9.1.5   发包人要求设计人比合同规*间提前交付设计文件时，须征得设计   人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。   9.2   设计人责任   9.2.1   设计人应按*规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合   同第六条规定的内容、   时间及份数向发包人交付设计文件(出现   9.1.1、   9.1.2、   9.1.4、   9.1.5   规定有关交付设计文件顺延的情况除外   )。并对提交的设计文件的质量负   责。   9.2.2   设计人对设计文件负全责，如出现的遗漏或错误要及时进行修改或补   充。由于设计人设计错误造成工程质量事故，设计人负责采取补救措施。   9.2.3   设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审   查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。   第十条   保密   双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资   料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以   上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。   第十一条   本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可提  交仲裁委员会仲裁。   第十二条   合同生效及其他   12.1   发包人要求设计人派人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，   双方应   另行签订技术咨询服务合同。   12.2   设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。   12.3   本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包   人需要设计人配合建筑材料、设备的*订货时，所需费用由发包人承担。   12.4   发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外   技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。   出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付   。   12.5   发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，   另行签订协议并支付   费用。   12.6   由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。   12.7   本合同双方签字盖章即生效，一式   份，发包人   \   份，设计人   份。  12.8   双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合   同具有同等法律效力。   12.9   未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等   效力。  发包人名称：  设计人名称：  (盖章)  (盖章)  法定代表人：(签字)   委托代理人：(签字)   住   所：  法定代表人：(签字)   委托代理人：(签字)   住   所：  邮政编码：   电   传   话：   真：  邮政编码：   电   传   话：   真：  开户银行：   银行账号：   鉴证意见：  开户银行：   银行账号：   鉴证意见：  (盖章)  (盖章)  经办人：   鉴证日期：   年   月   日  经办人：   鉴证日期：   年   月   日