一)规章制度、组织机构的建立和责任制落实情况1.施工现场的消防工作,应遵照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)等法律、法规的有关规定,由施工单位负责,建设单位协助,实行防火安全责任制,按国家规定配置足够的消防器材,并建立健全使用易燃易爆化学物品、用电安全、动火审批、巡逻值班、安全检查等各项管理制度。br
工程外包合同(简版) 合同编号: 发包方: 承包方: 按照《中华*共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条 工程概况:1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 承包范围: 4. 承包方式: 5. 工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。6. 工程质量: 7. 合同价款(大写*币): 第二条 发包方工作1. 开工前 日,向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向承包方进行现场交底。2. 向承包方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3. 指派 (联系电话: )为发包方驻工地代表或主要联络人,负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4. 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续。5. 提供经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条 承包方工作1. 参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交发包方审定。2. 根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认。3. 指派 (联系电话: )为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜。4. 严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。5. 遵守*或地方*及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和*处理等工作,并承担相应费用;处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。6. 对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7. 施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8. 工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9. 参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条 关于工期的约定1. 发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。2. 因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。3. 因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4. 因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等*制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2. 本工程质量应达到*质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用。3. 发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认。若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验。若复验合格,发包方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由承包方承担,但工期也予顺延。4. 由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不顺延。5. 工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如发包方在规*间内未能组织验收,需及时通知承包方,另定验收日期。但发包方应承认竣工日期,并承担承包方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定1. 双方商定本合同价款采用第 种:(1)固定价格;(2)固定价格加 %包干风险系数计算,包干风险包括 内容;(3)可调价格:按照*有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。2. 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。3. 工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关*送交发包方。发包方自接到上述* 日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在审查期满后 日内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定1. 本工程发包方提供设备的,应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的,由承包方承担运输费用。2. 由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。3. 所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿。4. 凡由承包方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包方负责。第八条 有关安全施工和防火的约定1. 发包方提供的施工图纸或作法说明,应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。2. 承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全*作规程》和其他相关的法律法规、规范。3. 由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全*作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包方应承担由此产生的相应经济损失。4. 由于承包方在施工生产过程中违反有关安全*作规程,导致发生安全或火灾事故,承包方应承担由此引发的相关经济损失。第九条 奖励和违约责任1. 由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,发包方支付承包方 元。发包方不安合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。2. 由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方 元违约金。发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方 元作为奖励。3. 承包方按照发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价 款外,发包方应支付承包方 元作为奖励。4. 承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿。5. 发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并承担损失。6. 未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担损失。7. 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理1. 凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商;协商不成的,可提交原告方所在地*法院,以先受理的法院为准,按照法律程序进行裁判。2. 除双方另有约定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方承担。第十一条 不可抗力1. 本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括战争、地震、火灾、*、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故,或其他非合同双方责任造成的*、火灾等。2. 因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需承担任何责任,但本合同另有规定的除外;3. 因不可抗力致使部分不能履行合同的,根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外;4. 因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须在3日内以书面形式通知对方,并在不可抗力结束后7日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明;5. 因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭遇不可抗力的,违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条 其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议;若双方不能签订协议的,按照现行行规、惯例执行。2. 本合同一式二份,双方各执一份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。3. 本合同履行完成后自动终止。第十三条 附件1. 施工图纸或作法说明;2. 工程预算书;3. 发包方提供货物清单;4. 会议纪要;5. 设计变更;6. 其他 发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 签字代表: 签字代表: 单位地址: 单位地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 签订日期: 签订日期:
工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 施 工 安 全 协 议 甲 方:海南电网xx公司 乙 方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx 计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的*有关部门核发的施工营业执照和施工资质*、法人代表资格*(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或*。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行*和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。 2、乙方应根据*和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。 3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经*合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。 *规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有*主管部门颁发*作证方可上岗。 4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。 5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴*卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全*示标志齐全。 6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。 7、乙方应根据*有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定,制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。 8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。 9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行*、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。 10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。 11、乙方与甲方是劳务合同关系,严禁乙方将施工项目转包。 12、对所提供的一切*、*的真实性承担法律责任。 13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 三、甲、乙双方共同遵守的规定 甲、乙双方在签订施工安全协议后,均必须严格遵守*各项法律、法规,严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令),共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。 四、违约处理 在协议签订的有效期内,如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐*,将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》(海南电网建〔XX〕168号)和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知》(海南电网建〔XX〕175号)文件要求及*、行业有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。 五、其他 1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术*,并尽力提供便利的施工条件。 2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。 3、根据双方签订的《单相计量装置*换改造工程承发包合同书 》,乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交。。 六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。 七、本协议一式贰份,甲方、乙方各执一份,签字盖章即生效。 甲 方: 乙 方: 甲方委托代表: 乙方委托代表: 甲方经办人: 乙方经办人: 年 月 日 年 月 日
阳光房和铝合金窗制作安装合同甲方:乙方:经甲乙双方协商,甲方将xx阳光房和铝合金窗的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任,确保工程质量、安全与进度,经双方商定达成如下合同条款,以便双方共同遵守。br
阳光房和铝合金窗制作安装合同甲方:;;;;乙方:;;;;经甲乙双方协商,甲方将xx阳光房和铝合金窗的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任,确保工程质量、安全与进度,经双方商定达成如下合同条款,以便双方共同遵守。;;;;br