报 价 函 XXXXXXX工程总公司 XXXXXXXXXXXXXXXX同段项目经理部： 1．在研究了XXXXXXXXXXX项目的询价文件和考察了项目现场后，我方愿意遵照询价文件的要求完成《XXXXXX》的供应工作。 2．如果贵方接受我方的报价，我方保证接到贵方XXX计划后， 按询价文件的要求的时间、规格、数量组织XXX进场，并服从贵方的指挥和施工安排。 3．我方同意在规定的开标之日起45天的询价文件有效期内严格遵守本询价文件的各项承诺。在此期限届满之前，本询价文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。 4．在合同协议书正式签署生效之前，本询价文件将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 5．随同本询价文件，我方愿提交*币XX万元报价保证金。如果我方在本报价文件有效期内撤回询价文件，或拒绝接受按报价须知规定对询价文件细微偏差进行澄清与补正，或在接到中标通知后在规定的时间内未能或拒绝签订合同，贵方有权不予退还报价保证金。 6．我方理解：贵方不负担我方的任何报价活动的费用。贵方不保证一定接受最低的报价成交，乜有权拒绝任何报价，并不会解释选择或拒绝的原因。 报价人名称： （公章） 报价人授权代表： （签字） 日期： 法定代表人授权书 XXXXXXXXXXXXX 法定代表人XX授权XX（*号码：XXXXXXXXXX）为全权代表，参加贵方组织的XXXXXXXXXXXXXXX采购询价活动，全权处理报价活动的一切事宜。如本公司中标，亦由其负责组织供货、结算支付、售后服务和其他相关事宜。 本授权书有效期至合同履约完毕止。 法定代表人（签字）： 报价人全称（印章）：
委任单位：____________施工单位：____________就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：___________________________二、工程地点：________________________三、工程项目内容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造价为*币：____________________________________六、付款方式1．合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。2．开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 **及废料由施工方负责清理。八、工程施工1．乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的损失由乙方负责。2．乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该*作为 本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4．乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造*身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5．如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1．本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4．装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲．乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或*法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：________代表人：__________________乙方单位（盖章）：________代表人：__________________
工程分包合同格式 兹有工程总承包人：_________（以下简称总包人），注册商标：_________，住址：_________，分包人：_________（以下简称分包人），注册商号：_________，住址：_________，总包人与分包人达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定（其中有关总包人的价款详细规定除外）并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。一、释义 1．本分包合同（以下照此名称）中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义： “总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。 “分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。 “分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。 “总工程系指总包合同内所确指的工程。 “雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。 “价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。二、总则 2．1 分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。 2．2 按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场，临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。 2．3 除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。 必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。 3．1 本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，（但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外）分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。（价款不包括在内） 3．2 除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务；分包人（除另有规定外）应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。 本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。 3．3 由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。 3．4 此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。 4．1 关于提供和使用施工中架搭脚手架（从略） 4．2 总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程_________（其他从略）三、工地施工与通道 5．1 分包人按分包工程在工地施工时，必须遵循总包人同样的工作时间，对施工规定的所有合理的规章制度，材料到达和运离工地的时间等。（其余从略） 5．2 总包人为使分包人能按分包合约顺利施工，必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分，并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。 5．3 分包人应允许工程师，及其代表，雇员，总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所，工地场所，以便进行材料的准备贮放_________。四、开工与完工 6．1 分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作，辛勤以赴，不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。但在本条本款约束下，分包人仍应在第三附表内所规*间内完成分包工程任务。 6．2 在执行分包工程中，由于下列各点所造成的耽误： a．由环境造成或突发事件（分包人对合约失职除外）使总包人得以延期完成总包工程。 b．由于受命作分包工程的更改，调整一一但不能引用（a）款。 c．由于总包人破坏分包合约。 遇到上列情况，分包人有权要求延期完成任务，以昭公平。此处必须明确，本分款（a）引用的任何情况，在分包人有权延期完成任务一则，必须在如此的前提下进行，即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人，并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。 6．3 凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限，在本条各款含意之内，它们必作为整体的分包工程看待。 6．4 本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知（如6．1分款提出的）以前任一时间到场开工以完成任务的含意。五、指示与决定 7．1 分包人在第八条约束，必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作，该项改动不论是否载明于总包合同内，都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费，得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则，倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当，分包人在执行其义务后（按第14条）得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。 7．2 总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力，尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样，分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力，不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。 8．1 分包人务须按照下列情况更改，增添，节除其分包合同的工程： a．根据总包合同所规定的工程师指示，并经总包人以书面通知加以证实的事项，或 b．由于雇主和总包人协商同意，经由总包人以书面通知的事项。 c．经由总包人以书面通知分包人的事项。 本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动，必须由总包人（按a款）证实者才能作为分包工程的改动依据。六、工程更改 8．2 凡直接发自雇主，工程师有关分包工程改动而未经证实的指示，分包人不应予以遵从，倘若分包人接有此类直接的指示，必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示，也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下，才应遵从办理，该项书面指示总包人必将尽速送到。 8．3 除上述情况外，分包人对分包工程不得作任何更改和变动。七、工程更改部份的估价 9．1 所有分包工程，经授权更改部份的估价应按本条，并根据附表三内所列款额加以增，减调整办理。 9．2 关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，倘其中无此单价，或其中单价不适于引用，另估的价额必须公平合理，所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。 9．3 分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改，这项更改须由工程师加以检验测量，应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验，测量时总包人应允许分包人到场参加，在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份，亦应据此估价。 9．4 除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外，该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成清单内规定的超额部分须加以检验测量，照例估价，其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表9．3内原定价款作必要的增删。八、通知与索赔 10．1 在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下，按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表，帐目，通知；同此，分包人也应向总包人递交书面的统计报表，帐目和通知以便于后者履行合同义务，上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。 此项约定旨在于分包人常以不了解（他应该了解的）情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表，帐目，通知以及他的报告正是总包人所需要的。 10．2 分包人遵循执行本分条规*，总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力，遭遇的人为障碍，克服困难的环境，应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益，分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助，以便总包人向雇主索取此项利益，总包人在收取雇主给予的此种经济利益时，须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况，障碍，环境与执行工程无关的，总包人不负此种责任，因为分包人自已提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。 10．3 倘如由于分包人方面违反本条（1）款内规定的理由，而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项，于是在不损害总包人的补救办法下，总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。九、工场物料财产 11．1 总包合同载明提供建造工场，临时厂房，材料物料一则，这种财产在某种情况下是应归属于雇主的，为了进行分包工程关系，该建造工场，临时厂房，材料，物料是由分包人提供的，但为了执行总包工程，该财产在归属雇主之前，须由分包人直接交总包人，再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。 11．2 关于工厂、厂房方面其它规定与疏浚*填无关（此处从略）。十、赔偿 12．1 分包人于执行，养护，完成其工程中。凡造成他人（包括总包人的雇员，代理人）的*伤害。财产损失，完全负有对总包人赔偿之责，这些受到损害人如向总包人索取所有的代价，费用，开支亦须由分包人付给。 但倘如根据总包合同规定，总包人得以从雇主处索取该项赔偿时，总包人就无上述权利。 倘如前述的伤害，损失是全然由于总包人及其雇员，代理人的过失忽略等原因导致的，分包人就无须担负赔偿之责。 12．2 在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。
